​

​

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, szerződéskötés

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya az ELEKTRO MRK Villamossági és Építőipari Kft. (székhely: 7333 Vékény, Fő utca 44, cégjegyzékszám: 02-09-087570, adószám: 32248368-2-02, képviseli: Teimelné Geiszter Mónika ügyvezető, e-mail: office@elektromrk.com) (a továbbiakban: Kivitelező) által kötött azon kivitelezési szerződésekre (a továbbiakban: egyedi szerződés) terjed ki, amelyeket a Megrendelő természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel (továbbiakban: Megrendelő) köt és amelyek a jelen ÁSZF-re hivatkoznak.

2. A jelen ÁSZF alapján a Megrendelő és a Kivitelező építési, szerelési, különösen villanyszereléssel kapcsolatos egyedi szerződéseket köt.

3. Az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Kivitelezővel kötött egyedi szerződésnek. A Felek jogviszonyára az egyedi szerződés az ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel együtt alkalmazandó. A jelen ÁSZF-ben rögzített szabályoktól eltérni, azokat kiegészíteni az egyedi szerződésben lehet. Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés azonos tárgyú rendelkezései között eltérés van, az egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.

1. A teljesítésre vonatkozó rendelkezések

1. A Felek az egyedi szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről tájékoztatni és értesíteni, amely az egyedi szerződés teljesítését befolyásolja, veszélyezteti, illetve gátolja. A Kivitelező a munkálatok végzésére és a megvalósításra jelentőséggel bíró (műszaki megoldás, határidő) észrevételeiről haladéktalanul köteles írásban, szóban vagy emailben, sürgős esetben rövid úton (telefonon) is a Megrendelőt tájékoztatni.

2. A Kivitelező köteles az egyedi szerződésben meghatározott munkák elvégzésére a megjelölt határidőre, illetve az esetlegesen részletezett ütemezés szerint. A Kivitelező elfogadja, hogy amennyiben a felek az egyedi szerződésben fix határidőben állapodtak meg, a Megrendelőnek a teljesítési határidő betartásához különös érdeke fűződik, annak elmulasztása adott esetben számára jelentős kárral járhat.

3. A Kivitelező szavatolja, hogy a teljesítéshez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik, birtokában van a szükséges jogosultságoknak, engedélyeknek, tudásnak, szakembernek, eszköznek, anyagnak és pénzügyi forrásoknak, és ezeket folyamatosan képes biztosítani. Amennyiben a szerződésben fel nem tüntetett engedély, hozzájárulás, bejelentés, jogosultság vagy más hasonló szükséges a teljesítéshez, arról a Kivitelező kötelezettsége saját költségén gondoskodni, a Megrendelővel egyeztetetten.

4. A Kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, ha a munkaterületet nem vizsgálta meg, mérte fel megfelelően, a munkavégzést és az organizációt érintő körülményekről kellő gondossággal nem tájékozódott, illetve a rendelkezésre bocsátott terv- és egyéb dokumentáció hiányosságát – amelyet a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna – az ajánlattételt megelőzően nem jelezte.

5. A jogszabály szerint szükséges tervek szolgáltatása az ajánlatkéréssel egyidejűleg történik, az általa rendelkezésre bocsátott terveken esetlegesen szükséges utólagos módosításokat is a Megrendelő végezteti el. Amennyiben a Megrendelő a kivitelezéshez szükséges terveket a Kivitelező rendelkezésére bocsátja, azokat a Kivitelező kizárólag a tárgyi szerződés teljesítése érdekében, annak időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult azokat – jogosan igénybevett alkivitelezőit, továbbá a (szak)hatóságokat kivéve – harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosítani.

6. A Megrendelő a munkavégzés megkezdéséig illetőleg szükség szerint azt követően is folyamatosan tájékoztatja a Kivitelezőt az egyedi szerződésben előírt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges információkról, a vonatkozó tűz-, munkavédelmi-vagyonvédelmi-, balesetvédelmi és biztonsági előírásokról.

7. A Megrendelő köteles a munkavégzés helyét (munkaterületet) munkavégzésre alkalmas állapotban a Kivitelező rendelkezésére bocsátani, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett, rögzítve benne az átadás tényét és a bármelyikük által lényegesnek tartott átadási körülményeket. A Kivitelező az egyedi szerződés alapján a Megrendelő által meghatározott időpontban köteles a munkaterületet megvizsgálni, és azt átvenni, vagy az átvételt akadályozó körülményeket megjelölni. Vita esetén a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az akadályozó körülmény olyan időpontban keletkezett, amikor azt az ajánlattétel során már nem tudta figyelembe venni, egyébként az átvételre és az akadályozó körülmény elhárítására saját költségén köteles.

8. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:252. § (1) bekezdése alapján kivitelezési szerződés alapján a kivitelező építési, szerelési munka elvégzésére és az előállított mű átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles.

9. A Ptk. 6:252. § (2) bekezdése alapján a munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő kötelezettsége.

10. A Ptk. 6:252. § (3) bekezdése szerint a kivitelező köteles a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

11. A kivitelezési díjat az Egyedi szerződés tartalmazza.

12. Amennyiben a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesíti határidőben, a Kivitelező jogosult annak kiegyenlítéséig – előzetes felszólítást követően – a Kivitelezést felfüggeszteni. A felfüggesztésből eredő károkért a Kivitelező nem felelős.

13. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Kivitelező a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatot számol fel.

14. Az Egyedi szerződés tárgyát képező Kivitelezés részeként leszállított termékekre és a felhasznált anyagokra vonatkozóan – amelyek jogszabálynál fogva korábban nem kerültek át a Megrendelő tulajdonába – a Megrendelő a Ptk. 6:247. § (5) alapján kizárólag a dolog átadásával és a Kivitelezésre vonatkozó teljes kivitelezési díj maradéktalan kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot. 

15. Megrendelő köteles a Kivitelező felé haladéktalanul jelezni, amennyiben a jelen szerződés kivitelezési díjának fedezete előreláthatólag ki fog merülni, és ezáltal nem lenne (további) fedezete a következő (rész)számla kiegyenlítésére. Amennyiben a jelzést a Megrendelő elmulasztja és ezáltal a Kivitelezőnek rosszhiszeműen kárt okoz, az okozott kárért a Megrendelő teljes egészében felel. A megtett szóbeli vagy írásbeli jelzést a Megrendelőnek kell bizonyítania.

16. A kivitelezés során kizárólag a terveknek és a vonatkozó szabványoknak megfelelő anyagok építhetők be.

17. A Kivitelező a munka végzése során köteles megfelelő képzettségű, végzettségű és gyakorlati, szakmai tapasztalattal rendelkező személyeket alkalmazni. Kivitelező a jogszabály által előírt esetben felelős műszaki vezető alkalmazására, egyébként munkairányító személy kijelölésére köteles. A teljesítésben részt vevő személyek kötelesek munkavégzésre alkalmas állapotban, tiszta munkaruhában megjelenni a Megrendelőnél és ott kulturált viselkedést tanúsítani – ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkavégzést felfüggeszteni és azonnali cseréjüket követelni.

1. Előleg és annak zálogjoggal történő biztosítása

1. A jelen pontban írt szerződési feltételeket csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a felek az Egyedi szerződésben előlegnyújtásról rendelkeztek.

2. Szerződő felek az Egyedi szerződésben előlegnyújtásról rendelkezhetnek.

3. Az előleget a Kivitelező kizárólag az Egyedi szerződés teljesítése érdekében használhatja fel.

4. Megrendelőt a Kivitelezőnek nyújtott előleg erejéig a Kivitelezőnek a munkaterületen lévő, körülírással meghatározott vagyontárgyain jelzálogjog illeti meg (Ptk. 5:102.§).

5. Ha a Kivitelező a zálogjoggal terhelt dolgot a Megrendelő engedélye nélkül elszállítja, és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a Megrendelő követelheti a dolognak a Kivitelező költségén való visszaszállítását.

6. Felek megállapodnak, hogy a Kivitelező a kapott előleget beszámítja az esedékes részszámlák vagy végszámla összegébe. A teljes előleg beszámításával a Megrendelő zálogjoga megszűnik.

1. Foglaló

1. A jelen pontban írt szerződési feltételeket csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a felek az Egyedi szerződésben foglalóról rendelkeztek.

2. Felek a kötelezettségvállalás megerősítéseként foglalót köthetnek ki.

3. Felek kijelentik, hogy foglaló jogi fogalmával tisztában vannak, vagyis, ha a Megrendelő és a Kivitelező a jelen szerződést teljesítik, a foglalót a kivitelezési díjba be kell számítani, ha pedig a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló a Megrendelőnek visszajár. Ha a jelen szerződés teljesítésének meghiúsulásáért a Megrendelő a felelős az általa adott foglalót elveszti, ha a Kivitelező a felelős, az általa kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni a Megrendelő részére.

1. Kivitelezési díj ügyvédi letétbe helyezése

1. A jelen pontban írt szerződési feltételeket csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a felek az Egyedi szerződésben a kivitelezési díj ügyvédi letétbe helyezéséről rendelkeztek.

2. Megrendelő fizetési képessége és készsége megerősítéseként a kivitelezési díj ügyvédi letétbe helyezéséről rendelkezhetnek.

3. Ha a Szerződő felek így rendelkeznek, úgy a kivitelezési díjat a Megrendelő a kivitelezési díjat az Egyedi szerződés megkötésével egyidejűleg letétbe helyezi Dr. Mihály Rita ügyvédnél (székhely: 9400 Sopron, Mező utca 17. adószám: 46720827-2-28, nyilvántartó kamara: Győri Ügyvédi Kamara, Kamarai Azonosító Szám: 36065375, e-mail: drmihalyrita@gmail.com, mobil: +36302158284), melyről az eljáró ügyvéd és a Megrendelő külön szerződést kötnek.

4. A letéteményes ügyvéd a letétből a Megrendelő által írásban elfogadott és általa aláírt teljesítés igazolás alapján a Kivitelező számlája ellenében, annak mértékig teljesíthet kifizetést a Kivitelezőnek. Ha ezen a díjon felül további letét marad a letéteményes ügyvédnél, úgy az a Megrendelőnek visszajár.

5. Amennyiben a Felek között vita van, úgy a letét összegét a letéteményes ügyvéd mindaddig visszatartja míg a Felek a vitájukat békés úton nem rendezik vagy a vitát bíróság jogerős ítéletével fel nem oldja.

1. Késedelmi kötbér

1. A jelen pontban írt szerződési feltételeket csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a felek az Egyedi szerződésben késedelmi kötbér kikötéséről rendelkeztek.

2. Amennyiben a Felek az Egyedi szerződésben késedelmi kötbért kötöttek ki, úgy a Kivitelezés késedelmes teljesítése – vagyis a véghatáridő elmulasztása – esetén a Kivitelező késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

3. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla vagy végszámla összegébe beszámítani.

4. A kötbér összege nem haladhatja meg a teljes bruttó kivitelezési díj 10%-át; ha ettől a Felek eltérően rendelkeznek az Egyedi szerződésben az semmis és akkor is mértéke legfeljebb a teljes bruttó kivitelezési díj 10% lehet.

1. Jótállás és szavatosság

1. A jelen pontban írt szerződési feltételeket csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a felek az Egyedi szerződésben jótállásról és/vagy szavatosságról rendelkeztek.

2. A Kivitelező az Egyedi szerződés alapján teljesített Kivitelezésre az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számítottan jótállással tartozik.

3. A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Kivitelezővel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.

4. A Kivitelező jótállási vagy szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Kivitelezőt felelősség nem terheli. Mentesül a Kivitelező jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységéből ered.

5. A Kivitelezéssel összefüggésben a Kivitelező az általa a Megrendelőnek gondatlan szerződésszegéssel okozott károk megtérítésért fennálló felelősségét a kivitelezési díj erejéig korlátozza, a következmény károk (így különösen elmaradt haszon, kamatveszteség, termeléskiesés stb.) vonatkozásában pedig kizárja. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a Kivitelező szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségére.

6. A szállítás során történő árusérülés (ilyen kár bekövetkeztét az áru átvételekor a vevő és a szállító köteles jegyzőkönyvbe foglalni) nem tartozik a jótállás hatálya alá. Kizárt a jótállás mechanikus sérülés, szakszerűtlen szerelés, szakszerűtlen üzembe helyezés, szakszerűtlen használat, kezelés vagy tárolás miatt. Ugyancsak nem érvényesíthető jótállás a használati utasítással össze nem egyeztethető használat, a rendeltetésszerű használattól való eltérés, a dokumentációban vagy a vonatkozó katalógusban feltüntetett üzemeltetési körülményektől eltérő körülmények közti használat miatt bekövetkező károk tekintetében. A jótállás és szavatosság a csúszó-, kopó alkatrészek természetes kopására nem vonatkozik. Amennyiben a reklamáció megalapozatlan, a szerviz a hiba feltárása után árajánlatot küld a vevőnek a várható javítási költségről. Amennyiben a vevő vállalja a javítás költség megtérítését, az eladó a javítást elvégzi, a javítási költségről a szerviz számlát állít ki a vevő részére. Amennyiben a vevő nem kéri a javítást, akkor az addig felmerült költségek kerülnek számlázásra (szállítás, hibafelmérés stb.)

1. Adatvédelmi rendelkezések

1. Az adatkezelő minden esetben az (egyedi szerződés) ÁSZF szerinti Kivitelező.

2. A jelen ÁSZF szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik:

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

1. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

2. Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

3. tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során),

4. hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai Adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),

5. személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,

6. személyes adatainak törlését vagy korlátozását,

7. tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

8. Az Érintett az I/1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be Érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható), és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

9. Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

10. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, ezt az Adatkezelőtől írásban kérheti.

11. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

12. Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

13. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

14. A vonatkozó jogszabályok szerinti személyes adatokat az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig kezeli. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó, az Európai Unió kötelező jogi aktusában vagy jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

15. Nem törölhető az adat, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó, az Európai Unió kötelező jogi aktusában vagy jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

16. Az Érintett írásban kérheti, hogy a személyes adataival összefüggésben az adatkezelést az Adatkezelő korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

17. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

18. Az Adatkezelő az Érintettet – akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést – az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

19. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

20. Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

21. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelmdíjat követelhet.

22. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Mihály Rita (+36 30 215 8284, drmihalyrita@gmail.com).

23. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, honlap:  http://naih.hu; postacím: 1396 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen, ha véleménye szerint az Adatkezelő a meghatározott Érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).